-
停工时间如何认定？停工损失数额如何认定？
停工时间如何认定？停工损失数额如何认定？下面深圳建筑建设工程律师为你介绍一则案例：河南省偃师市鑫龙建安工程有限公司（以下简称鑫龙公司）与洛阳理工学院、河南省第六建筑工程公司（以下简称六建公司）索赔及工程欠款纠纷案本案的争议焦点为洛阳理工学院、六建公司应当如何承担鑫龙公司诉请的停工损失。具体又包含两个方面的问题：一是停工时间为多长，二是停工损失的分担比例。关于停工时间。本案中，在发现成教楼楼板出
2022-08-30 -
停工、窝工实际损失如何计算？
合同未约定时，停工、窝工实际损失如何计算？北京市两高（深圳）律师事务所建筑建设工程律师为你解答承包人的停工、窝工实际损失包括：（1)人工费用损失。包括停工期间的工人工资、提前遣散人员支出的遣散费用等。（2)机械设备的租赁费用。包括停工期间脚手架、塔吊、起重机、施工电梯、铲车、挖掘机等机械设备的租赁费用。（3)材料费用损失。包括停工期间材料价格上涨造成的损失、材料损耗、材料构件积压等损失。（4)承包人所
2022-08-29 -
建设工程中，双方可以约定承包人停工、窝工的违约金或损失赔偿额的计算方法吗？
建设工程中，双方可以约定承包人停工、窝工的违约金或损失赔偿额的计算方法吗？深圳建筑建设工程律师为你解答《民法典》第五百八十五条第一款规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。建设工程施工合同中，双方当事人可以约定因发包人违约导致承包人停工、窝工的违约金，或者承包人停工、窝工损失赔偿额计算方法。约定违约金或损失赔偿额计算
2022-08-29 -
关联交易逃避债务，债权人代位行使债权追回工程款
债务人通过关联交易逃避债务，债权人如何追回工程款，深圳公司法律师、建筑工程律师为你介绍一则案例：原告：源天工程公司被告：荔湾广场公司第三人：房产发展公司诉讼请求：1 被告代位向原告支付第三人所欠原告的款项人民币16,404,801元及利息（从1997年12月19日起按中国人民银行同期企业贷款利率计算至款项清偿之日，现暂算至2004年6月8日为7,272,043 22元）共计人民币23,676,844 22元。2 被告承担原告行使代位权的费用包括案
2022-08-03 -
实际施工人直接向发包人主张权利需要具备哪些条件？
实际施工人直接向发包人主张权利需要具备哪些条件？在分包人、转包人欠付工程款的情况下，实际施工人直接向发包人主张权力必须符合哪些条件，深圳建筑建设工程律师为你解答：实际施工人依据《建设工程司法解释（一）》第四十三条直接向发包人主张权利应当符合以下条件：1 实际施工人与前手承包人存在转包、非法分包的关系。《建设工程司法解释（一）》第四十三条规定的是转包、违法分包情形下实际施工人权利的主张，其他情形下
2022-06-28
联系人：苟三元
手 机：18098909789
Q Q：420710535
Email ：420710535@qq.com
地 址 ：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心北塔75层北京市两高（深圳）律师事务所
添加微信，立即咨询
